当前位置:首页>思想汇报>小产权房三方协议(汇总14篇)

小产权房三方协议(汇总14篇)

时间:2023-12-05 10:01:41 作者:FS文字使者

在法律范围内,合同协议是交易双方可以依靠的法律工具。下面是一些精心挑选的合同协议范文,供大家参考和学习。

小产权购房协议书

甲方:

乙方:

鉴于甲方已经于___年___月___日与_____有限公司签订编号为的《小产权房》,该合同约定标的房屋为海口市海口市___北侧___房,建筑面积为___平方米,按建筑面积计算,单价为人民币___元,总价为人民币____元。

经双方友好协商,甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为《小产权房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。

2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户;。

5、乙方与开发商_____有限公司签订《小产权房买卖合同》(该合同与编号为的《小产权房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一致),并取得由开发商_有限公司出具正式的与该《小产权房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方,甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。

3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。

6、开发商xxx有限公司提供给乙方签订的《小产权房买卖合同》与编号为的《小产权房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款不一致的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第4款约定的情形,且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。

1、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决,协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。

2、双方法定联系方式为以下列明,致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。

甲方:联系人,地址:电话:电邮:乙方:联系人,地址:电话:电邮:

3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。

4、甲方于___年___月___日与_有限公司签订编号为的《小产权房买卖合同》为本附件。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

小产权房屋协议书

甲方:

乙方:

甲方因在乙方现有住房所在地用于商业开发建筑需要,对乙方房屋进行拆迁,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方房屋拆迁产权调换达成如下协议:

乙方住户在_______委___组拥有房屋建筑面积____平方米,拥有使用面积_____平方米。

1、住户乙方用原有的房屋面积及使用面积调换甲方的新楼为乙方住房原位置新建楼,新建楼房为_____结构,共___层。

2、乙方调换的新楼后总面积为(不含墙体和公摊面积)____平方米,即:

3、新建楼前紧贴东西贯通大道。

1、甲方拟定时间通知乙方搬家,原有房屋由甲方统一拆除,乙方在搬家时保证房屋与签订合同时原样不变,不得擅自拆除。

2、由甲方出具相关手续协助乙方办理回迁新楼的产权手续,税费由乙方负责。

3、甲方必须保证乙方回迁楼层与所签合同楼层相符。调换新楼所差面积,减少面积按回迁时孤家子市场价格付给乙方现金,增加面积无论多少视甲方无偿奉送乙方。

4、甲方在通知乙方搬家之日起,乙方必须在七日内把房屋倒出交给甲方拆迁,如乙方在10天内不把房屋交给甲方拆迁,每延误一天赔偿甲方人民币________元。

5、甲方交付乙方回迁新楼钥匙时间为___年__月__日之前。甲方保证交付乙方新楼符合商业楼要求,在保修期内负责免费维修。

6、甲方交付乙方回迁新楼为毛坯房(即甲方负责上下水、电、燃气、通讯、有线电视入户、防盗门、塑钢窗户及地热铺设)其它由乙方负责。

7、如甲方不能按时让乙方回迁,甲方每天补偿乙方人民币____元。

8、乙方只负责把自己房屋所有权及土地使用权交给甲方,由甲方自行处理,乙方不承担所产生的任何费用。

9、在乙方回迁时,甲方不得以收取各种税费及其它为理由,阻止乙方回迁。

本合同一式叁份,甲乙双方各一份,甲方报有关部门一份。本合同乙方签订之日起生效,甲方在通知乙方搬家之日起生效,违约方赔偿对方一切经济损失。

甲方:

乙方:

日期:

二手小产权房买卖协议

卖方(甲方)姓名(签字捺印):身份证号码:联系电话:买方(乙方)姓名(签字捺印):身份证号码:联系电话:

见证人:姓名(签字捺印)姓名(签字捺印)。

姓名(签字捺印)姓名(签字捺印)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买房产签订本协议,共同信守执行。

第一条经甲乙双方共同协商,乙方同意购买甲方拥有的座落在枣庄市薛城区陶庄镇尚马福巢号楼五单元二楼西户住宅壹套(建筑面积平方米)及配套车库壹间(建筑面积平方米)。甲方保证对其所售房屋拥有完全的所有权,没有抵押、贷款等各种负担。

第二条上述住宅及车库交易价格为人民币万元整(壹拾柒万伍仟元整),此价格由甲乙双方签订协议书之日起生效不得变更。

第三条付款方式:乙方一次性交清购房全款人民币万元整(壹拾柒万伍仟元整)甲方应于收到乙方全额房款之日起将交易的房屋全部交付给乙方所有。甲方不再拥有产权及使用权等和此房屋相关的任何权利。

第四条房屋交易完成后,乙方办理房屋相关手续,需甲方出面配合协助办理的,甲方需在规定办理期限内积极配合乙方办理各种手续,所需费用由乙方承担。

第五条房屋交易前所产生的水电费及其他费用由甲方结清,交易后所产生的水电费及其他费用由乙方承担。

第六条自房屋交易完成之日起,如遇拆迁等与此房相关的权利、义务等均由乙方享有和承担,在此之前由此房产生的权利、义务均由甲方享有和承担。

第七条违约责任。

(一)房屋交易完成后,甲方违约不出售上述住宅及车库的,甲方除必须按乙方规定的时间退还已收到的乙方购房款外,必须另行支付给乙方元违约金。如房屋出现增值,则甲方还需向乙方支付增值金额;如乙方已付款但终止购房的,乙方需承担元违约金。

(二)自乙方要求甲方协助办理房屋相关手续之日起,甲方未在合理时间内协助乙方办理手续的,甲方除必须及时配合乙方办理外,按日支付违约金元。

第八条本协议经甲乙双方共同签字后生效,本协议一式四份,甲乙双方各执两份。本协议具有法律效力。

第九条本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的可申请仲裁或依法向人民法院起诉。

第十条本协议中未规定的事项均遵照中华人民共和国有关法律法规执行。

签订日期:年月日

小产权购房协议书

出卖人:______________(以下简称甲方)

买受人:______________(以下简称乙方)

根据国家有关房产的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,以资共同信守执行。

第一条乙方购买甲方坐落在_______________市__________街__________巷_________号的房屋__________栋_______间,建筑面积为______________平方米。

第二条上述房产的交易价格:______________元。

第三条付款时间与办法

1、乙方应于________年______月_______日前向甲方付清房产款项(交款日期以汇款时间为准)。

2、乙方面交给甲方现金______________元;其余______________元均由乙方按甲方提供的汇款地点、收款人汇给甲方。

第四条甲方应于________年_______月________日前将交易的'房产全部交付给乙方使用。

第五条税费分担

1、甲方承担房产交易中房产局应征收甲方的交易额____________%的交易费;承担公证费、协议公证费。

2、乙方承担房产交易中房产局应征收乙方的交易额____________%的交易费,承担房产交易中国家征收的一切其他税费。

第六条违约责任

1、乙方必须按期向甲方付款,如逾期,每逾期一天,应向甲方偿付违约部分房产款____________%的违约金。

2、甲方必须按期将房产交付乙方使用,否则,每逾期一天,应向乙方偿付违约部分房产款______________%的违约金。

第七条本合同主体

1、甲方是______________、______________、______________、______________,共__________人,委托代理人____________即甲方代表人。

2、乙方是______________单位,代表人是______________。

第八条本合同经国家公证机关______________公证处公证。

第九条本合同一式______________份,甲方产权人各一份,乙方一份,______________房产管理局、______________公证处各一份。

甲方:______________乙方:______________

代表:______________代表:______________

地址:______________地址:______________

联系电话____________联系电话:__________

______年____月____日

小产权房赠与协议

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守:

一、付款时间、方式约定乙方分三次向甲方用银行卡转账方式支付购房款________________万元整(即______________元)。

第一次:乙方于《房屋买卖合同》签订之日支付房款______________万元整(即______________元);第二次:支付甲方用于偿还其在______________支行购买该房屋所借住房按揭贷款本息;第三次:待甲方执行完《房屋买卖合同》及本协议相关条款当日付清全部余款。

二、甲、乙双方在望城办理房屋登记机构房屋产权转移登记手续,所需税费由乙方全额缴纳。

三、甲方转让房屋后,该房屋之附属从权利(如开发商赠与的阳台、花园等)相应转让给乙方;乙方即享有该房屋之所有权利,并在全部购房款付清之日,交接钥匙。

四、甲方保证所转让的房屋无任何纠纷,如物业管理费已交清至______________年__________月等。

五、本协议经甲乙双方签字之日起生效。

六、本合同生效后,甲、乙双方任何一方无正当理由要解除合同的,责任方须按《房屋买卖合同》及本协议的有关条款之规定承担违约责任,并按实际已付款(已收款)的__________%赔偿对方损失。

七、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,均具有同等效力。

________年_______月_____日。

小产权房屋协议书

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商一致,依据《合同法》、《物权法》等法律,现订立如下共有协议,以维护双方权利。

于年月日,甲乙双方共同出资,在该处继承的宅基地上修建了现在的房子(小别墅,具体写清楚),坐落于某市谋区某街道某村房屋一处。因为土地使用权是双方共同继承的,房屋是共同出资建设的。甲乙双方现将今后该房屋的产权及归属达成以下协议。

一、房屋产权,该房屋所有权为甲乙双方共同拥有,且各享有百分之五十的产权,双方对于该房屋享有共同的使用及处分权。

二、房屋处分。共有产权房屋未经共有产权人双方同意并签字,任何一方及第三人不得擅自转让该共有房屋。任何人在没有经过共有人一致同意并签字的情况下,转让房屋的行为无效,由此给共有人造成的损失,应当由无权处分权人进行赔偿。

三、房屋共有产权人的继承人你、你姐姐、你伯伯家的哥哥、(名字写清楚),四人(人数确定)继承该共有房产,且拥有对此处共有房产的共有权,四继承人共同享有该房产的使用、收益、处分等产权。

四、共有产权房屋争议解决方式:如在共有产权房屋转让、居住等过程中发生争议,应由双方当事人协商解决,协商不成,可以向房屋所在地人民法院起诉。

五、本协议一式2份,

六、房屋产权共有人签字:

甲方:

乙方:

日期:

小产权房屋出租协议

甲、乙双方通过友好协商,就房屋租赁事宜达成协议如下:

一、租赁地点及设施:

1.租赁地址:路弄号室;房型规格;居住面积平方米;。

2.室内附属设施:

电器:电话沐浴空调冰箱彩电洗衣机微波炉吊扇音响。

家具:

二、租用期限及其约定:

1.租用期限:甲方同意乙方租用年;自年月日起至年月日;。

2.房屋租金:每月元人民币;。

3.付款方式:按支付,另付押金元,租房终止,甲方验收无误后,将押金退还乙方,不计利息。

第一次付款计元人民币;。

5.租用期内,乙方有下列情形之一的甲方可以终止合同,收回房屋使用权、乙方需担全部责任,并赔偿甲方损失。

乙方擅自将房屋转租、转让或转借的;。

乙方利用承租房屋进行非法活动损害公共利益的;。

乙方无故拖欠房屋租金达天;。

连续三个月不付所有费用的。

三、双方责任及义务:

2.无论在任何情况下,乙方都不能将押金转换为房屋租金;。

7.乙方不得擅自改变室内结构,并爱惜使用室内设施,若人为损坏的将给予甲方相应赔偿;如发生自然损坏,应及时通知甲方,并配合甲方及时给予修复。

四、其它未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成按有关现行法规办理或提交有关仲裁机关进行仲裁。

本协议一式三份,甲、乙双方各执一份,签字后即行生效。

五、其它说明:

出租方:承租方:

联系电话:联系电话:

签约日期:年月日

小产权房屋买卖协议

买受人(乙方):

身份证号码:

一、甲方自愿将位于市区街道小区拆迁安置房栋室的房屋(建筑面积平方米)以人民币元整的价款出售给乙方。乙方首付人民币元整需于年月日前支付给甲方,余款分期按月支付,每月人民币为元,需于年月至年月壹年内付清,每个月的支付期限为月底的最后一天。

二、乙方支付甲方合同保证定金万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。

三、自甲乙双方签订协议乙方交付首付款后年内甲方和村委会应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。

四、本合同签订后,甲方对房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

六、违约责任。

1、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失,。

2、甲方应当于年月日收到乙方的首付房款即时将房屋的钥匙交给乙方确保其居住权和使用权,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币元。

3、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日%计算的违约金给甲方。逾期超过个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的%作为甲方的损失赔偿金。

4、如因规划部门、设计部门的.原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

5、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。

6、自合同生效之日起年内,产权证和土地证因为甲方的原因不能办理,甲方应支付乙方违约金人民币元,甲方向乙方支付违约金后,土地证和产权证因为甲方的原因仍然不能办理,每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。

7、如果因为本合同第五条的原因,造成乙方损失或不能居住的,甲方必须向乙方赔偿损失和支付违约金,违约金人民币为元,甲方支付乙方违约金后,侵权仍在继续的,每逾期天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币元。

七、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的可以向法院或仲裁机构进行起诉或仲裁。

八、本合同自乙方支付首付款给甲方双方签字或盖章之日起生效。

九、本合同一式份,甲乙双方见证人各执一份。

甲方:乙方:见证人:

小产权房购房协议

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方自愿将其购买的房屋,位于宿迁市______________________________的房屋以人民币_______仟_______佰_______拾_______万_______仟_______佰_______拾_______元整的价款出售给乙方。

二、乙方支付甲方合同保证定金万元,如甲方反悔本合同,双倍赔偿;如乙方反悔本合同,定金不退。

三、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

四、本合同签订后,甲方对_____________________的房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方,并将原购房合同、购房票据等相关能证明产权归属资料。

六、违约责任:1、甲方应当于______年______月______日交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期三个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币______万元。

2、乙方全部或部分不能按本合同规定的付款日期及方式履行的,按其欠款部分加付按日千分之一计算的违约金给甲方。逾期超过三个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的扣除损失赔偿金后退还。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住安全和使用的,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的`解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。

七、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

八、乙方购房后,如遇政策性拆迁等甲方应协助乙方办理补偿事宜,并不得向乙方主张任何费用损失。

九、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_________种方式解决。

1、提交_______________________________仲裁委员会仲裁。

2、依法向______区人民法院起诉。

十、其他约定:本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议,补充协议及合同附属文件与本合同具有同等法律效力。

十一、本合同正本一式二份,甲乙方各执一份,副本若干,有见证人的,见证人各执一份。

甲方:乙方:

_年_月_日_年_月_日。

见证人:见证人:

小产权房屋买卖协议

出卖人(甲方):身份证号码:

买受人(乙方):身份证号码:

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,协商一致前提下订立本合同条款如下,以资共同遵守。

一、甲方将自愿将坐的房地产﹝房屋建筑面积平方米﹞出售给乙方。乙方以对甲方所要出售的房地产做了充分的了解,愿意购买该房产。

二、本合同签定时,甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时,甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税,土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。乙方一次性将房款交付甲方。

三、本合同签订后,甲方对该房屋的使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。

四、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立《买卖合同》。

五、违约责任。

1、甲方应当于交付乙方房屋,甲方如不按合同规定的日期交付房屋,每逾期1天按房价总额千分之一计算违约金支付给乙方。逾期超过个月时,乙方有权解除本合同。解约时,甲方除将已收的房价款全部退还乙方外,并应赔偿乙方经济损失人民币元。

2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日千分之一计算的.违约金给甲方。逾期超过个月时,甲方有权解除合同。解约时,乙方已付房价款的作为甲方的损失赔偿金。

3、如果甲方出售的房屋存在质量问题影响到乙方居住权利的行使,一切责任由甲方承担,并应赔偿乙方的损失。

4、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。如因重大客观原因导致本合同的解除,甲方应按照市场评估价返还乙方房屋价款,并赔偿乙方的房屋装修费用。

5、如因规划部门、设计部门的原因导致房屋质量和使用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。

1、提交仲裁委员会仲裁。

2、依法向——区人民法院起诉。

七、其他约定。

八、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

本合同未尽事宜双。

方可以签定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式5份,甲乙方各执一份,见证人各一份。

甲方﹝签章﹞:联系电话:。

乙方﹝签章﹞:联系电话:

见证人:

见证人:

联系电话:

联系电话:

联系电话:

小产权车库买卖协议

卖方:______________(以下简称甲方)。

身份证号:__________________。

买方:______________(以下简称乙方)。

身份证号:__________________。

根据有关法律、法规之规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向甲方购买私有车库,达成如下协议:

第一条甲方所售车库座落位置、面积:

1、甲方所售车库位于;。

2、甲方所售车库建筑面积平方米。

第二条车库售价、付款方式:

1、甲方所售车库总金额为(人民币)整。

2、签定本合同时,乙方向甲方一次性支付购买车库全款。

第三条车库交付、相关手续及物品交付:本合同签定之时,甲方向乙方交付车库,同时交付购买收据、与开发商签定的原始购买车库合同以及车库钥匙、遥控器、电卡等与车库相关的物品。

第四条相关责任约定。

甲方保证在交接时该车库没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该车库在交接前既已存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。

车库交付后,由乙方负责办理车库更名过户等手续,甲方负责提供办理过户时需要的相关证明材料,证明材料交付时间由双方另行约定。

第五条本合同未尽事宜,由甲、乙双方再行协商,并签订补充协议,补充协议与本合同具同等法律效力。

第六条本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。

协商不成的,甲、乙双方可依法向该车库所在地人民起诉。

第七条本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字之日起生效。

甲方(代签人):

________年____月____日。

乙方(签字):

________年____月____日。

小产权房屋买卖协议

卖方(甲方):。

身份证号码:。

买房(乙方):。

身份证号码:。

甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿,诚实守信,协商一致前提下订立本合同条款如下:

一、甲方自愿将其位于的房屋以人民币拾万仟元整()的价款出售给乙方(一次性付清,附收款收据,其中含甲方转交安装煤层气20xx元在内),甲方将所交村委出具购房款收据一并转交于乙方,由村委、公证人见证,更正为乙方名下。

二、本合同签订后,甲方对该房屋的`相关权益(使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等)随该房屋一并转让给乙方。甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷,如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷,由甲方承担全部责任。

三、本合同签订后,任何一方不得擅自变更或解除合同。立字为据,由村委,中证人见证。

四、本合同自双方签字或盖章之日起生效。

甲方:年月日乙方:年月日见证人:年月日。

本合同一式5份,甲乙方各执一份,见证人各一份。

小产权房买卖协议书

卖方(甲方):。

身份证号码:。

买方(乙方):。

身份证号码:。

甲乙双方在平等自愿、协商一致的前提下,订立本合同如下条款,以资共同遵守。

1.甲方自愿拥有位于石家庄市的本村证房屋(建筑面积)。

元)出售给乙方。(包括地下室编号平方米)。

二、乙方向甲方支付合同保证金1万元。如果甲方违反本合同,将受到双倍赔偿。如果乙方违反本合同,保证金将不予退还。

三.本合同签订时,甲乙双方均不具备转让条件。当转让条件成熟时,甲方应协助乙方办理产权手续。本合同产生的契税和土地出让金由乙方承担..其他税费按照相关法律法规承担。乙方一次性向甲方支付房款。

四.本合同签订后,甲方应该房屋的使用权、收益权、租赁权、担保权、抵押权、出售权和占有权均转让给乙方..

五.本合同签订后,甲方保证乙方享有与甲方同等的居住权,乙方保证按期支付全部物业费。本合同签订后,甲方不得与他人就该房屋签订买卖合同。

六不及物动词违约责任。

1.甲方应于年月日将该房屋交付给乙方。甲方未按合同规定的日期交付房屋的,每逾期一天,应按总房款的千分之一向乙方支付违约金。逾期超过五个月,乙方有权终止本合同。本合同终止时,甲方不仅应将收到的全部房款返还给乙方,还应赔偿乙方经济损失人民币。

2.乙方未能全部或部分履行本合同规定的付款日期和方式。对于逾期部分,乙方应向甲方支付按日千分之一计算的.违约金。逾期超过个月,甲方有权解除合同。本合同终止时,乙方支付的房款的作为甲方的损失赔偿。

3.如果甲方出售的房屋存在质量问题,影响乙方行使居住权,甲方应承担全部责任,并赔偿乙方损失。

4.本合同签订后,任何一方不得擅自变更或终止合同。如因重大客观原因解除本合同,甲方应按市场评估价格将房价款返还给乙方,并赔偿乙方房屋装修费用。

5.如因规划部门和设计部门的原因造成房屋质量和使用功能问题,甲方应通知乙方,如有赔偿,甲方应全额返还给乙方。

七.因履行本合同发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决。

1.提交仲裁委员会仲裁。

2.根据法律区人民法院起诉。

八.其他协议九。本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

九.本合同一式五份,双方各执一份,见证人各持一份。

甲方:。

乙方:。

证人:。

小产权房屋买卖协议

甲方(卖方):

乙方(买方):

经甲乙双方协商,现就甲方将合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。

一、房款金额及付款方式:

双方商定房款金额为:元整;

付款方式:

(1)乙方于年月日付购房诚意金整给甲方;

(3)开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后,乙方立即付清剩余房款整。

二、开发商处更改购房合同由甲方承担,交房后所需缴纳费用由乙方承担。

三、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时,双方再行协商相关事宜或可取消购买行为(甲方应退还乙方所付款项,双方自动解除合同,互不追究责任。)。

四、由____方承担中介费_________元。

五、本协议未尽事宜,双方可另行协商。

六、本协议一式两份,双方各执一份;双方签字后生效,两份具有同等法律效力。

七、本协议若产生纠纷,双方同意向经济仲裁委员会申请仲裁。

八、补充协议:。

甲方:

乙方:

签订日期:

相关范文推荐
  • 12-05 助学金的感恩心得范文(19篇)
    感恩是一种向内反思的方式,它可以让我们更加清晰地认识到自身的不足和改进的空间。希望这些感恩范文能够给大家带来一些启示,让大家更加理解和珍惜生命的美好。
  • 12-05 企业共同学习心得体会(通用22篇)
    通过撰写心得体会,我们可以对过去的经历进行回顾和反思,从而更好地规划未来的发展方向。对心得体会的写作感到迷茫?不妨看看下面这些范文,或许能够为你提供一些思路。
  • 12-05 学校托管实施方案(模板16篇)
    为了实现某个目标或解决某个问题,我们需要制定一套具体的实施方案,以确保计划的顺利进行。只有有了明确的实施方案,我们才能有针对性地进行行动,达到预期的效果。在实施
  • 12-05 病案室个人工作总结德能勤绩廉(通用15篇)
    通过月工作总结,我们可以了解自己在不同工作任务上的表现和问题所在,有针对性地进行提升。阅读以下这些月工作总结范文,会让你对月工作总结的重要性和方法有更深刻的认识
  • 12-05 单位授权单位的授权委托书(专业17篇)
    授权委托是一种让权力流动起来的方式,能够更好地实现资源优化和合理分配。以下是小编为大家整理的授权委托范文,供大家参考和借鉴。委托单位:法定代表人:职务:单位
  • 12-05 试用期员工自我鉴定(实用17篇)
    阅读范文可以帮助我们提高对于写作规范的掌握和理解,培养我们的写作能力。请大家阅读以下的范文范本,从中学习优秀的写作技巧和方法。时间匆匆转走,现在的工作已经渐渐变
  • 12-05 学生民族魂演讲稿(模板24篇)
    学生演讲稿可以提高学生的逻辑思维和组织能力,让他们学会有条理地表达自己的观点。那么,让我们一起来阅读一些优秀的学生演讲稿,从中汲取经验和提高自己的演讲能力。
  • 12-05 党和国家心得体会及收获(通用16篇)
    写心得体会可以让我们对自己的成长和进步有更全面的认识,从而更好地调整自己的学习和工作方法。为了更好地理解和掌握心得体会的写作技巧,我们一起来看一些范文示例。
  • 12-05 幼儿园小班上下楼梯总结(汇总17篇)
    幼儿园小班是孩子们进入学校集体生活的第一步,为他们打开了新的学习天地。在写幼儿园小班总结时,可以参考以下范文,将自己的观察和评价融入其中。岁月匆匆,在孩子们的欢
  • 12-05 贵南治沙精神心得体会(汇总19篇)
    通过写心得体会,我们可以回顾自己的经历,总结经验教训,并更好地应对未来挑战。接下来是一些关于心得体会的范文,让我们一起来欣赏和学习。近年来,我国在治理沙化土地方